建筑工程转包合同范本-建筑合同（通用5篇）

建筑工程转包合同范本-建筑合同（通用5篇）

建筑工程转包合同范本-建筑合同 篇1

　　甲方：_______（以下简称“甲方”）身份证号：______________

　　乙方：_______(以下简称“乙方”)身份证号：______________

　　甲乙双方为了发挥各自优势，提高社会效益和双方的经济效益。经友好协商，在平等自愿、互惠互利的基础上，对创业城二期续建九标段三栋（11区-3#.4#.7#.8#.9#.10#.11#.12#.13#.32#.33#.34#.35#号楼）工程进行合作，为明确双方的权利、义务，达成如下协议。

　　工程内容：

　　1、工程名称：创业城二期续建工程

　　2、工程地点：乘风庄_

　　3、工程十三栋楼总造价15200万元(即人民币元，最后以实际结算价为准)。

　　协议内容：

　　甲方将“创业城二期续建九标段十三栋楼（11区3#.4#.7#.8#.9#.10#.11#.12#.32#.33#.34#.35#楼）”项目交给乙方按本协议约定的内容独立完成。

　　一、甲方聘请乙方为上述项目的负责人(直接责任人)，聘请期限自该项目开工之日起至该项目竣工移交给建设单位之日止。乙方承诺按甲方与建设单位签订的合同内容执行。

　　二、双方的权利与责任

　　1、由乙方负责组织、安排施工以及处理与此工程相关的全部事宜。

　　2、由乙方负责购进施工所涉及的各种材料及辅助材料。

　　3、由乙方负责组织上述工程项目施工所需全部资金。

　　4、乙方要严格按图纸施工，做好现场签证及完善增加工程的一切确认手续。若所更改内容和增加的工程项目未得到建设方认可的，一切后果及经济责任全部由乙方承担，与甲方无关。

　　5、乙方向大庆油田房屋开发公司交付合同履约金(1000万元)人民币。招标代理费按照规定支付。

　　6、乙方负责与建设单位方进行协调，保证工程顺利地进行。

　　7、如建设单位拖欠应付工程款等款项违反施工合同约定的，由乙方决定是否通过诉讼等方式解决。如乙方决定通过诉讼方式解决的，甲方必须提供相应的手续，因诉讼所产生的费用全部由乙方承担。

　　8、乙方就该项目全额风险独立经营，自行承担亏损的风险和享有经营收益。乙方的经营收益是指建设单位支付的工程款项扣除施工成本、应交甲方管理费、税金等之后的余额。

　　9、工程竣工后，若建设单位未支付完全部工程款，仍保留乙方项目经理人身份，此协议继续生效，直至该项目完全终止。

　　10、工程要根据安全生产条例和《劳动法》的有关规定进行，施工中所发生的安全事故一切由乙方承担，甲方概不负责。施工人员的工伤保险由乙方按有关法律规定在当地办理，乙方为施工人员购买工伤、意外保险，需要甲方配合的，甲方不得拒绝。

　　11、乙方每个月以书面形式向甲方汇报一次工程进度。

　　l2、如出现工程质量不合格，经整改后仍未能通过业主验收等情况，所造成的一切后果及经济损失均由乙方承担，同时应按工程总造价的_10%_向甲方赔偿名誉损失。

　　13、应乙方要求，或甲方认为该项目需要，甲方派人到该工地支持、帮助或协助乙方工作或办理该工程相关事项，均代表乙方，所产生的法律责任和费用全部由乙方承担。

　　14、甲方于开工前通知乙方。

　　15、乙方在取得工程款后，应将全部工程款用于本工程，如果甲方发现乙方挪用工程款，甲方有权解除本协议，将工程收回重新组织施工(由甲方委托评估机构评估已做工程造价)，或者由甲方扣除下期工程款(相当于工程总造价的10％)作为乙方违约的违约金。

　　16、在该工程完工并移交甲方前，乙方承诺保障甲方不承担任何属于乙方在施工过程中发生的因人身伤亡或财产损失所致的责任，保障甲方不承担任何属于乙方施工人员引起之诉讼、控告、索赔的责任及可能发生之相关费用。上述一切责任及费用均由乙方承担。

　　17、为保证本项目能按期完工，建设单位拨付给甲方的工程款实行专款专用，除甲方特别授权外，乙方不得以借款或其它形式向建设单位支取工程款。

　　18、建设单位拨付给本工程的款项，甲方在工程款到甲方户上后两天内甲方扣除管理费后拨付给乙方。

　　三、乙方向甲方上缴管理费、质保金按下列方式支付：

　　1、乙方按工程总造价的___1_%向甲方上缴管理费，该款项在建设

　　单位支付的工程款中由甲方直接扣取。

　　2、乙方向甲方支付工程总造价的1％作为质保金；质保金在工程竣工验收合格、甲方与建设单位签订承包合同中约定的关于工程质量保修(养)期满移交给业主，并把（甲方）要求提供的资料原件移交给（甲方）后，一次性无息支付给乙方。（不提供清单所列资料，质保金不予退还，清单附协议后）

　　3、工程施工所涉及的税金由乙方负责在当地缴纳，缴纳营业税时应同时缴纳个人和企业所得税；

　　4、乙方凭发票、交纳税款凭证(银行小票)收据向甲方申请工程款；

　　四、违约责任

　　1、甲乙双方在履行协议中任何一方不得擅自违约及中途退出，如一方违约应承担因此给对方造成的经济损失，并且对方还有权要求违约方继续履行协议或终止协议。

　　2、未经甲方书面同意不得私刻甲方公章、项目章和财务章等与工程相关的印章，不得以甲方的名义对外签订合同。如乙方违反甲方规定，甲方可单方面终止协议书，并处以协议造价20％的赔偿金，情节严重者，甲方将追究乙方刑事责任。

　　3、如乙方在工程施工过程中擅自停工，导致工程未完工，则甲方有权选择有工程评估资格的会计师事务所进行评估，经评估后由甲方重新组织施工，同时甲方有权保留追索乙方擅自停工所造成的损失的权利。

　　4、如乙方施工期间与其雇用的施工人员存在欠薪行为或人身伤亡事故损害赔偿争议，或拖欠供应商的材料货款等经济纠纷在工程竣工之前仍未处理完结，甲方有权在工程款项中直接扣留工程款项用于清还欠薪或做为人身损害赔偿金、材料货款等支付给相关人员，乙方对此不得提出任何异议。

　　五、其他

　　1、本协议一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。

　　2、本协议未尽事宜，由双方另行签订补充协议。

　　3、本协议自甲、乙双方签字盖章后生效。

　　4、本协议履行过程中如发生争议、纠纷，双方本着友好合作的原则协商解决；协商不成，可向甲方所在地黑龙江省大庆萨尔图区人民法院提起诉讼。

　　甲方：______________乙方：______________

　　(盖章)(盖章)

　　代表人：______________代表人：______________

　　签约日期：______________签约日期：______________

　　电话号码；______________电话号码：______________

建筑工程转包合同范本-建筑合同 篇2

　　甲方(转让方)：_________________身份证号：_________________

　　乙方(承接方)：_________________身份证号：_________________

　　丙方(中介方)：_________________身份证号：_________________

　　甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国民法典》(_________年_________月_________日生效)，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，就甲方将房屋建筑工程总承包转给乙方达成如下协议，望共同遵守：

　　一、承包方式

　　1、甲方将位于工程项目全部一次性转给乙方，由乙方自行建设独立管理，独立建账，独立核算。

　　2、乙方执行甲方与业主方签定的合同，如需更改，在转包成功前甲方应积极配合乙方与业主方协商修订。

　　二、转让相关费用及付款方式

　　1、甲方向业主方所交保证金_________________元(_________________元)，由乙方承担。签定合同后乙方即向甲方以定金方式支付_________________元整(_________________元)，十个工作日内再交_________________元(_________________元)。

　　该保证金在乙方完成地下室二层、地面主体结构四层梁、板、砼、浇、筑后由业主方一次性退还乙方。如业主方以其他理由拖欠此保证金，由甲方先垫付此保证金给乙方;因质量问题引起的拖欠，甲方概不负责。

　　2、甲方前期投资建设的板房和其它费用，由甲方和乙方清理单据，乙方另行计价给甲方。

　　3、乙方进场后一月内交管理费(税后)_________________元整(_________________元)给甲方。

　　4、甲方在业主方承包的单价按_________定额上浮_________%，甲方转包给乙方按_________定额上浮_________%，其中_________%仍归甲方所有，乙方在业主方支付进度款中按比例付给甲方。

　　5、甲方原挂靠__________________建筑公司，管理费为总承包费的_________%，转包成功后由乙方继续履行此义务。

　　三、税费和保险费

　　工程已全部转给乙方，应由乙方按国家规定交纳各种税费和各种保险费，甲方不负任何费用。

　　四、工程进度及竣工款

　　1、乙方完成地下室二层、地面主体结构四层梁、板、砼、浇、筑15个工作日内甲方按实际工程进度款的_________%付给乙方，时间为次月5日前。

　　2、工程完工后甲方支付乙方该项目工程总造价的_________%进度款。可转帐或现金支付，甲方不得以承兑汇票到银行其它的票据支付工程进度款，时间10个工作日内。

　　3、每次拔进度款，付帐后七日内乙方开据相应的金额发票给甲方。

　　4、工程竣工验收后的30天内办理完工程结算，60日内甲方支付乙方工程达到结算的总价的_________%，保留_________%为保修金，保修金期满3月内全部退还给乙方。

　　五、成立支公司

　　1、甲方在政策允许的情况下，应在__________________成立__________________建筑支公司。

　　2、成立支公司的目的是便于管理和交纳各种税费。

　　六、违约责任

　　1、甲乙双方签定合同时乙方交给甲方的__________________万元(__________________)定金，乙方违约甲方不退还;如甲方违约，双倍赔偿乙方。

　　2、乙方进场后如乙方资金不到位，造成工期拖延，甲方有权清退出场，并按工程的破方结算。

　　3、乙方建设工程投资到位，且按时保质量完成工程量，而甲方不按第四条第1、2款按时支付乙方工程进度款，造成乙方的一切经济损失应由甲方赔偿乙方。

　　七、本协议不完善的事宜，甲乙双方另外补充条款，完成合同的真实性、更加便于合作。

　　八、信息费按甲乙双方承诺支付。

　　九、有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执，双方应通过友好协商解决;如协商不成，双方同意提交项目合同签定所在地仲裁委员会仲裁或者向甲方所在地法院提起诉讼解决。

　　十、本协议甲乙双方各执一份，中介人一份。三方签字生效。

　　甲方代表(签字)：__________________

　　乙方代表(签字)：__________________

　　丙方(签字)：__________________

　　___________年___________月_________日

建筑工程转包合同范本-建筑合同 篇3

　　订立合同双方：

　　建设单位：_________(以下简称发包方)

　　施工单位：_________(以下简称承包方)

　　双方经充分协商，达成如下协议：

　　第一条：工程名称：

　　第二条：工程地点：

　　第三条：工程承包范围和内容：

　　1、宁夏宝利达化工有限公司2、设计图纸内的一切要求：外围围墙的建设工程(包括基础工程、主体工程、

　　第四条：工程价款的支付与结算工程价款的支付和结算，应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法”执行。

　　一、本合同签订后__日内，由承包方进场施工;工程款按工程月度所完成的工程进度形象进行付款，每月在25号前申报进度款报审表;如进场不满一个月的按累计至下月报审月度进度款时审核、支付。

　　二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在__日内按核实的工程进度支付进度款，工程月度进度款支付按当月的价款总价的__%结算。

　　三、工程价款支付达到合同总价款的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。

　　四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之__的违约金。

　　五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。

　　六、本合同造价结算方式：____________________

　　七、承包方在单项工程竣工验收后__天内，将竣工结算文件送交发包方和经办银行审查，发包方在接到结算文件__天内审查完毕，如到期未提出书面异议，承包方可请求经办

　　第五条：工程期限及施工准备(开工、竣工时间)

　　根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为___天(日历天)，自__年_月_日开工至__年_月_日竣工验收。

　　二、开工前__天，承包方向发包方发出开工通知书。

　　三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：

　　1.按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工;

　　2.不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;

　　3.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工;

　　4.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;

　　5.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;

　　6.人力不可抗拒的因素而延误工期

　　四、承包方：

　　1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场;3.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划，材料设备、成品、半成品等进场计划(包括月计划)，用水、用电计划，送发包方。

　　第六条：工程质量标准

　　一、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。

　　二、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：

　　1.由承包方提供的主要原材料、构配件、电气等必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程;

　　2.隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序;

　　3.承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时，应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收;

　　4.承包方在施工中发生质量事故，应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施;

　　5.工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。

　　第七条：承包形式及材料设备供应

　　一、承包形式为 包工包料 ，工程中所用机械全部由承包人提供。

　　二、承包人所供应、采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程，承包人提供的材料及设备发包人有疑义需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承担。

　　第八条：发包方义务：

　　1.开工前___天，甲方给乙方施工图一式___份，并做到“三通一平”;办好施工许可证。(甲方可委托乙方做“三通一平”工作，另行签订协议执行)

　　2.负责组织设计、施工单位，共同审查施工组织设计，负责组织验收工作，负责监督工程质量。

　　3.按协议负责按期拨款。

　　第九条 施工与设计变更

　　一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。

　　二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。

　　三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分配。

　　四、发包方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，承包方才予实施。

　　第十条：承包方义务

　　1.按协议分工负责材料供应。

　　2.编制施工组织设计和施工形象进度表。开工前5天交甲方一式二份。

　　3.按施工图负责组织施工，按期竣工。

　　4.竣工后，5天内按规定将竣工资料整理好交甲方。

　　5.保证施工质量，严格按照国家施工验收规范进行。

　　第十一条 工程验收

　　竣工工程验收，以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。

　　在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。其保修条件、范围和期限按城乡建设环境保护部(84)城建字第79号通知印发的《建筑工程保修办法(试行)》执行。

　　第十二条：违约责任及奖励条款

　　一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。

　　二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，发包人按每推迟一天为5000元处罚承包人。

　　第十三条：附 则

　　一、本合同一式__份，合同附件__份。甲乙双方各执正本一份，其余副本由发包方报送经办银行，当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。按规定必须办理鉴(公)证的合同，送建筑的所在地工商、公证部门办理鉴(公)证。

　　二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，需办理鉴(公)证的，自办毕鉴(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。

　　三、本合同签订后，承、发包双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

　　第十四条 纠纷解决办法任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第( )项方式解决：

　　一、向发包人所在地的经济合同仲裁机关申请仲裁;

　　二、向发包人所在地的人民法院起诉。

　　发包方：(盖章) 承包方：(盖章)

　　年月日：

建筑工程转包合同范本-建筑合同 篇4

　　甲方：(以下简称“甲方”)

　　乙方：身份证号：(以下简称“乙方”)

　　甲乙双方为了发挥各自优势，提高社会效益和双方的经济效益。经友好协商，在平等自愿、互惠互利的基础上，对创业城二期续建)工程进行合作，为明确双方的权利、义务，达成如下协议。工程内容：

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程十三栋楼总造价___________万元(即人民币元，最后以实际结算价为准)。

　　协议内容：

　　甲方将“__________________________________________________项目交给乙方按本协议约定的内容独立完成。

　　一、甲方聘请乙方为上述项目的负责人(直接责任人)，聘请期限自该项目开工之日起至该项目竣工移交给建设单位之日止。乙方承诺按甲方与建设单位签订的合同内容执行。

　　二、双方的权利与责任

　　1、由乙方负责组织、安排施工以及处理与此工程相关的全部事宜。

　　2、由乙方负责购进施工所涉及的各种材料及辅助材料。

　　3、由乙方负责组织上述工程项目施工所需全部资金。

　　4、乙方要严格按图纸施工，做好现场签证及完善增加工程的一切确认手续。若所更改内容和增加的工程项目未得到建设方认可的，一切后果及经济责任全部由乙方承担，与甲方无关。

　　5、乙方向大庆油田房屋开发公司交付合同履约金(1000万元)人民币。招标代理费按照规定支付。

　　6、乙方负责与建设单位方进行协调，保证工程顺利地进行。

　　7、如建设单位拖欠应付工程款等款项违反施工合同约定的，由乙方决定是否通过诉讼等方式解决。如乙方决定通过诉讼方式解决的，甲方必须提供相应的手续，因诉讼所产生的费用全部由乙方承担。

　　8、乙方就该项目全额风险独立经营，自行承担亏损的风险和享有经营收益。乙方的经营收益是指建设单位支付的工程款项扣除施工成本、应交甲方管理费、税金等之后的余额。

　　9、工程竣工后，若建设单位未支付完全部工程款，仍保留乙方项目经理人身份，此协议继续生效，直至该项目完全终止。

　　10、工程要根据安全生产条例和《劳动法》的有关规定进行，施工中所发生的安全事故一切由乙方承担，甲方概不负责。施工人员的工伤保险由乙方按有关法律规定在当地办理，乙方为施工人员购买工伤、意外保险，需要甲方配合的，甲方不得拒绝。

　　11、乙方每个月以书面形式向甲方汇报一次工程进度。

　　2、如出现工程质量不合格，经整改后仍未能通过业主验收等情况，所造成的一切后果及经济损失均由乙方承担，同时应按工程总造价的_10%_向甲方赔偿名誉损失。

　　13、应乙方要求，或甲方认为该项目需要，甲方派人到该工地支持、帮助或协助乙方工作或办理该工程相关事项，均代表乙方，所产生的法律责任和费用全部由乙方承担。

　　14、甲方于开工前通知乙方。

　　15、乙方在取得工程款后，应将全部工程款用于本工程，如果甲方发现乙方挪用工程款，甲方有权解除本协议，将工程收回重新组织施工(由甲方委托评估机构评估已做工程造价)，或者由甲方扣除下期工程款(相当于工程总造价的10%)作为乙方违约的违约金。

　　16、在该工程完工并移交甲方前，乙方承诺保障甲方不承担任何属于乙方在施工过程中发生的因人身伤亡或财产损失所致的责任，保障甲方不承担任何属于乙方施工人员引起之诉讼、控告、索赔的责任及可能发生之相关费用。上述一切责任及费用均由乙方承担。

　　17、为保证本项目能按期完工，建设单位拨付给甲方的工程款实行专款专用，除甲方特别授权外，乙方不得以借款或其它形式向建设单位支取工程款。

　　18、建设单位拨付给本工程的款项，甲方在工程款到甲方户上后两天内甲方扣除管理费后拨付给乙方。

　　三、乙方向甲方上缴管理费、质保金按下列方式支付：

　　1、乙方按工程总造价的___1_%向甲方上缴管理费，该款项在建设

　　单位支付的工程款中由甲方直接扣取。

　　2、乙方向甲方支付工程总造价的1%作为质保金;质保金在工程竣工验收合格、甲方与建设单位签订承包合同中约定的关于工程质量保修(养)期满移交给业主，并把__________________要求提供的资料原件移交给_______________后，一次性无息支付给乙方。(不提供清单所列资料，质保金不予退还，清单附协议后)

　　3、工程施工所涉及的税金由乙方负责在当地缴纳，缴纳营业税时应同时缴纳个人和企业所得税;

　　4、乙方凭发票、交纳税款凭证(银行小票)收据向甲方申请工程款;

　　四、违约责任

　　1、甲乙双方在履行协议中任何一方不得擅自违约及中途退出，如一方违约应承担因此给对方造成的经济损失，并且对方还有权要求违约方继续履行协议或终止协议。

　　2、未经甲方书面同意不得私刻甲方公章、项目章和财务章等与工程相关的印章，不得以甲方的名义对外签订合同。如乙方违反甲方规定，甲方可单方面终止协议书，并处以协议造价20%的赔偿金，情节严重者，甲方将追究乙方刑事责任。

　　3、如乙方在工程施工过程中擅自停工，导致工程未完工，则甲方有权选择有工程评估资格的会计师事务所进行评估，经评估后由甲方重新组织施工，同时甲方有权保留追索乙方擅自停工所造成的损失的权利。

　　4、如乙方施工期间与其雇用的施工人员存在欠薪行为或人身伤亡事故损害赔偿争议，或拖欠供应商的材料货款等经济纠纷在工程竣工之前仍未处理完结，甲方有权在工程款项中直接扣留工程款项用于清还欠薪或做为人身损害赔偿金、材料货款等支付给相关人员，乙方对此不得提出任何异议。

　　五、其他

　　1、本协议一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。

　　2、本协议未尽事宜，由双方另行签订补充协议。

　　3、本协议自甲、乙双方签字盖章后生效。

　　4、本协议履行过程中如发生争议、纠纷，双方本着友好合作的原则协商解决;协商不成，可向甲方所在地黑龙江省大庆萨尔图区人民法院提起诉讼。

　　甲方：乙方：

　　(盖章)(盖章)

　　代表人：代表人：

　　签约日期：签约日期：

　　电话号码;电话号码：

　　-

建筑工程转包合同范本-建筑合同 篇5

　　转包方(简称甲方)： 身份证号： 住 所： 联系电话：

　　接包方(简称乙方)： 身份证号： 住 所： 联系电话：

　　根据《中华人民共和国农村土地承包法》和《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、有偿的原则，就土地承包经营权转包事宜，经双方协商一致，订立本合同。

　　一、转包土地基本情况及用途

　　甲方自愿将承包的位于 乡(镇) 村 组的 亩土地(详见附表)承包经营权转包给乙方，从事 (主营项目)生产经营。

　　二、转包期限

　　土地转包期限为 年，自 年 月 日起至 年 月 日(最长不得超过土地承包期剩余期限)。甲方应于 年 月 日之前将承包土地交付给乙方。

　　三、转包价款与支付方式

　　(一)转包价款按下列第 种方式计算：

　　1、每亩每年支付人民币 元，共 元，(大写: 元)。

　　2、甲乙双方自行约定的其他价款：

　　(二)转包价款按下列第 种方式支付：

　　1、一次性支付：于 年 月 日前全部支付完毕。

　　2、分期支付：

　　3、其他方式：

　　四、甲方的权利和义务

　　1、甲方应及时向发包方备案。甲方与发包方的土地承包关系不变，甲方继续履行原土地承包合同规定的权利和义务。

　　2、甲方有权获得土地转包收益的权利，有权按照合同约定的期限到期收回转包的土地。

　　3、甲方有权监督乙方合理利用、保护转包土地，制止乙方损坏转包土地和其他农业资源的行为，并有权要求乙方赔偿由此造成的损失。

　　4、转包土地被依法征收、占用时，甲方有权依法获得相应的土地补偿费和安臵补助费。

　　5、甲方应尊重乙方的生产经营自主权，不得干涉乙方依法进行正常的生产经营活动。

　　6、法律、法规规定的其他权利和义务。

　　五、乙方的权利和义务

　　1、乙方依法享有生产经营自主权、产品处臵权和产品收益权。以转包方式再流转的，应当取得甲方的同意。

　　2、乙方应保持土地的农业用途，不得用于非农建设。

　　3、乙方依法保护合理利用土地，应增加投入以保持土地肥力，不得随意弃耕抛荒，不得损坏农田水利设施，不得有造成土地永久性损害等行为。

　　4、乙方依法享受国家和当地政府提供的各种支农惠农政策补贴和服务。

　　5、转包期间土地被依法征收、占用时，乙方应服从，但有权获得相应的青苗补偿费和投入建设的地上附着物补偿费。

　　6、转包到期时，及时向甲方交还转包的土地或者协商继续转包。

　　7、法律法规规定的其他权利和义务。

　　六、合同到期时地上附着物、构筑物的处理

　　合同到期时，不能继续转包的，地上附着物、构筑物归 (甲方、乙方)所有。

　　七、违约责任

　　1、因不履行合同致使一方遭受损失的，应由责任方承担赔偿责任。

　　2、甲方非法干预乙方生产经营活动，给乙方造成损失的，应予以赔偿。

　　3、乙方逾期支付转包费用，每延迟一天，按应支付转包费用总额的 %承担违约金。

　　4、甲方逾期交付土地，每延迟一天，按转包费用总额的 %承担违约金。

　　5、乙方不按合同约定使用土地，改变土地用途、破坏水利等基本设施或给土地造成永久性损害的，甲方有权解除合同，并由乙方向甲方支付赔偿金。

　　八、不可抗力

　　由于战争、地震、水灾或其他不可抗力原因造成不能履行合同的一方不承担违约责任。但应及时书面通知对方。

　　九、争议的解决

　　本合同履行中发生争议，双方可协商解决。协商不成，可以请求村民委员会、乡(镇)人民政府等调解。不愿调解或调解不成的，可以向农村土地承包仲裁机构申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

　　十、其他条款

　　1、本合同中未尽事宜，甲乙双方可签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　2、经协商，决定 (需或否)提交乡(镇)人民政府农村土地承包管理部门鉴证。

　　3、本合同一式五份，甲乙双方各执一份，发包方、乡(镇)农村土地承包经营权流转服务站和修文县农村土地承包经营权流转服务中心各备案一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日