暖气安装施工合同范本（精选11篇）

暖气安装施工合同范本（精选11篇）

暖气安装施工合同范本 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律。遵循平等﹑自愿﹑公平和诚实信用的原则，结合本工程实际情况及施工方的技术经济实力，拟将东营一心新能源有限公司办公室、宿舍等区域供暖安装工程委托给施工，为明确双方的权利义务关系，经双方协商一致，订立本合同。

　　一、 工程概况

　　1、 工程名称：东营一心新能源有限公司办公室、宿舍暖气片

　　安装工程

　　2、 工程地点：东营一心新能源有限公司

　　二﹑工程承包方式和范围

　　工程承包方式：

　　本工程实行包工包料（暖气片除外），包工期，包质量，包安全，包文明施工。不得另行转包和分包，一旦发生转包、分包或变相转包、分包，甲方有权解除合同，乙方应当向甲方支付合同价款10%的赔偿金。

　　工程承包范围：

　　本工程宿舍、地磅室、门卫、维修班、司机室、餐厅、化验室、各办公室等区域供暖安装工程的材料供应（暖气片除外）、施工、安装、调试、验收等。

　　三、交付使用时间、地点

　　年 月 日前交付甲方使用，使用地点为东营一心新能源有限公司。

　　四、验收标准

　　工程完工后，按先前协商要求由甲乙双方共同验收。

　　五、合同价款

　　合同总金额25000元（人民币），大写：贰万伍仟元整。

　　该合同单价已包含本供暖工程的材料（暖气片除外）、进出场费、装车、安装、调试、运输、安装、检测、验收合格交付使用之前等其他各项有关费用，甲方无须再向乙方另外支付任何费用。

　　六、结算方式及期限

　　工程施工完毕验收合格，正常供暖7天后，由甲方一次性全额付款。

　　七、违约责任

　　1、乙方的违约责任

　　不能按合同约定及时验收，应通知甲方，并赔偿因此给甲方造成的损失。每延期1天，甲方有权对乙方罚款500元，从合同总金额中扣除。不能按质量或技术标准交付甲方使用，甲方有权解除本合同，并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

　　2、甲方的违约责任

　　不能按合同约定及时验收，应通知甲方，并赔偿因此给乙方造成的损失。

　　八、其他事宜

　　经甲乙双方商定做出如下协议：

　　1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延；如发生违约所造成的一切损失，有违约方承担。

　　2、因本合同发生的或与本合同有关的一切争议，双方协商解决；协商不成，双方约定通过诉讼程序解决，诉讼法院为广饶县人民法院。

　　3、 本合同自双方签字盖章后生效。 本合同一式 2 份，双方各持一份。

　　4、本合同未尽事宜，双方另行协商。

　　甲方（签章）： 乙方（签章）：

　　法定代表人： 法定代表人：

暖气安装施工合同范本 篇2

　　甲方:

　　乙方:

　　依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑维修工程的有关规定，经双方协商签定合同如下:

　　一、工程概况及承包方式

　　1、工程名称

　　2、工程地点

　　3、工程承包方式

　　二、工程内容

　　___

　　三、工程期限

　　20______年___月___日―20______年___月___日

　　四、质量要求

　　按国家建设部行业标准规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程结束后由建设主管部门验收达到建设部行业标准。

　　五、付款方式

　　甲方先预付乙方订金，工程所需材料费、人工费甲乙方先期垫付，工程验收、审计合格后，由甲方按审计结果除留5%质保金外付清全部工程款项，质保金一年后无质量问题付清。若甲方未能按时付清工程款，则按当期贷款利率累计支付乙方所剩工程款。

　　六、双方责任

　　1、甲方:负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。

　　2、乙方:向甲方提供工程报价及施工资料。

　　七、其它事宜

　　经甲乙双方商定做出如下协议:

　　1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。

　　2、本工程报价外的工程或工程项目的`材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。(如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效)。

　　3、工程量发生变化时，按竣工后工程审计的工程量计算为准。

　　4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。

　　5、其它未尽事宜由双方协商解决。

　　6、合同一式三份，双方签字生效，甲乙双方各持一份，留档一份，三份具有同等法律效力。

　　甲方单位名称:

　　乙方单位名称:

　　______年____月____日

暖气安装施工合同范本 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑维修工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：

　　一、工程概况及承包方式

　　1、 工程名称：

　　2、 工程地点：

　　3、 工程承包方式：

　　二、工程内容

　　三、 工程期限

　　201 年 月 日―201 年 月 日

　　四、 质量要求

　　按国家建设部行业标准规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程结束后由建设主管部门验收达到建设部行业标准。

　　五、付款方式

　　甲方先预付乙方 元订金，工程所需材料费、人工费

　　由乙方先期垫付，工程验收、审计合格后，由甲方按审计结果除留5%质保金外付清全部工程款项，质保金一年后无质量问题付清。若甲方未能按时付清工程款，则按当期贷款利率累计支付乙方所剩工程款。

　　六、双方责任

　　1、 甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。

　　2、 乙方：向甲方提供工程报价及施工资料。

　　七、其它事宜

　　经甲乙双方商定做出如下协议：

　　1、 工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。

　　2、 本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。( 如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效。)

　　3、 工程量发生变化时，按竣工后工程审计的工程量计算为准。

　　4、 如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。

　　5、 其它未尽事宜由双方协商解决。

　　6、 合同一式三份，双方签字生效，甲乙双方各持一份，留档一份，三份具有同等法律效力。

　　甲方单位名称：法人代表：年 月 日

　　乙方单位名称：法人代表： 年 月 日

暖气安装施工合同范本 篇4

　　甲方： 乙方：

　　甲乙双方按照《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则，为了明确在施工过程中的权利、责任、义务，互相协作，保证工程质量、缩短施工周期，确保承包工程如期完成，达成如下协议。

　　1、工程名称：炮兵学院 户内暖气改造工程

　　2、工程地点：东至路炮兵学院宿舍区

　　3、承包范围和内容

　　3.1承包范围：根据甲方要求对其户内暖气进行改造，其主要内容包括：拆除并安装PPR管道70米，暖气片管道的双管更换、以及4个DN20阀门更换、以及管道的试压试运行、文明施工等。甲方负责完成提供暖气片管道改造施工场地及电源、水源。

　　3.2甲方负责该工程过程中的有关监督验收工作，质监费用由甲方承担。乙方人员应根据甲方要求，无条件接受监督管理。

　　3.3在工程施工过程中，若发生不属于乙方承包范围内的工作内容而由乙方完成的，甲方负责向乙方支付相关费用。

　　3.4工程量：拆除并安装PPR管道70米，暖气片管道的双管更换 、以及4个DN20阀门更换。

　　4、工程期限

　　4.1本工程开工期：以甲方书面通知为准。

　　4.2本工程开工期： 3 天，工期自甲方书面通知次日起开始计算。

　　4.3如遇下列情况，经甲方现场代表认可后，工期须相应顺延：

　　4.3.1按施工准备规定，不能提供施工场地、水源、电源，障碍物未能清除等而影响进场施工;

　　4.3.2在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工;

　　4.3.3因 不可抗力的因素而延误工期。

　　5、工程造价结算、付款方式

　　5.1本工程造价现以《全国统一安装工程预算定额20_年徽省估算表》、《全国统一建筑安装工程基础定额安徽省综合估价表20_年合肥地区综合价目表》、工程主要材料价格签订单及相关规定为依据;取费标准按壹类取费，工程造价计算方式：固定总价+签证工程量决算价。

　　本工程合同固定总价为人民币叁仟伍佰元整(￥3500.00元)。施工预算中所包含的内容，采用固定总价，固定总价为人民币叁仟伍佰元整(￥3500.00元);施工预算范围外的工程量，按照实际发生量办理经济签证，并时行补充结算。若无新增工程量，直接按照合同固定总价结算。

　　5.2本工程合同签订后一周内，工程竣工后，甲方于10日内向乙方支付至工程决算价的100%。

　　5.3工程质保期为工程验收合格之日起两个采暖季。

　　6、工程质量

　　6.1本工程按国家有关工程施工规范、规定及验收标准执行，质量等级为合格。

　　6.2乙方须严格按照甲方要求和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。

　　6.3乙方在施工过程中须遵守下列规定：

　　6.3.1由乙方提供的材料须按有关规定提供质量合格证。

　　6.3.2工程施工中若发生材料材质和参数等变更，须经甲方许可后，方可用于工程。

　　6.3.3乙方应该按质量验评标准对工程质量进行评定，并及时将质量评定结果报送甲方和监理单位。

　　6.3.4乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方派驻代表。

　　7、双方权利和义务

　　7.1甲方权利和义务

　　7.1.1甲方负责提供施工用场地、水源、电源。

　　7.1.2甲方须提供并满足乙方施工所需要的相关便利条件。

　　7.2乙方权利和义务

　　7.2.1乙方负责组织施工、管理人员和材料、施工机械进场。

　　7.2.2乙方负责材料的采购，采购费用由乙方承担;乙方采购的材料，须附有产品合格证才能用于工程，若甲方认为乙方提供的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由甲方承担，不符合质量要求的，应按有关规定处理，其责任由乙方承担。

　　7.2.3甲方须提供书面的施工现场地下设施交底材料，并到施工现场对地下设施进行现场指认交底。

　　7.2.4施工期乙方应遵守甲方有关规章制度，严格做好防火防盗工作。

　　7.2.5乙方应文明施工，不得影响甲方周边环境。遇到水、电、气(包括地下设施)等的障碍，均应提前书面通知甲方，经同意后方可施工，凡事先未征得甲方同意的，由此产生的一切损失均由乙方负责。

　　8、违约责任

　　8.1工程质量不符合合同规定的，乙方负责无偿修理或返工。

　　8.2如果因违约方的违约行为合非违约方发生任何费用、开支、额外责任或遭受任何损失，则违约方应就该费用、开支、额外责任或损失，给予非违约方赔偿。

　　8.3如果甲、乙双方单方面未能按照本合同履行其义务和责任，则非违约方有权因对方的违约所造成的损失，向违约方索取违约金。

　　8.4如果甲、乙双方在合作期间内发生不可抗力(指无法预见、不可避免并不可克服的客观事件，如地震、台风、战争、水灾、政府行为等)而造成无法履行本合同或合同提前终止的，甲、乙双方均不承担违约责任。

　　9、幼儿园各教室、功能室、办公室供暖设备的小型基础维护、维修问题，由乙方免费提供服务(如需产生材料费由甲方另付)。

　　10、此工程质保期为贰年。

　　11、工程完工后，乙方负责检验，直到可正常使用。

　　12、工程负责人和工伤事故

　　12.1乙方派 为现场施工负责人，共同履行本合同的各项规定。

　　12.2乙方在施工中如发生伤亡事故和因管理不善所造成的其他损失等，均由乙方自行负责。

　　13、附则

　　13.1本合同甲、乙双方已充分阅读，对本合同所有条款已充分理解并自愿遵守。 13.2本合同自双方签字盖章之日起生效，至竣工结算付清余款止。

　　13.3本合同壹式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。

　　13.4本合同若有未尽事宜，需双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　13.5本合同在执行过程中，如遇到问题双方应当友好协商解决，若协商不成，可向工程所在地人民法院起诉。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

暖气安装施工合同范本 篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装暖气管道达成如下协议：

　　第一条 工程概况：

　　1、主要材料概况：

　　暖气管道用 。 暖气片用 。

　　2、安装工程概况：

　　(1)工程地点：

　　(2)工程造价：

　　(3)开工日期：20_年月日;

　　(4)竣工日期：20_年月日;

　　(5)付款方式：安装结束，验收合格后支付工程款。

　　第二条 乙方工程材料进场时，由甲方指定货物堆放地点，工程材料的安全由乙方负责。

　　第三条 产品的安装、调试、验收：

　　1、乙方负责暖气管道的安装、调试。

　　2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收。乙方负责提供产品合格证书、材料合格证。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准;需更改设计方案的，须经双方协商同意。

　　第四条 违约责任

　　一、乙方责任：

　　1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作;

　　2、除合同规定外，如果乙方没有按合同规定时间交工，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额1‰的违约金，但违约金总额不得超过价款总额的20%。如乙方在达到此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。

　　3、 乙方无故拖延工期的，每拖延一天，应向甲方支付价款的5‰的违约金，但因甲方原因造成的除外。

　　4、 由于材料及安装不合质量要求，造成的责任及损失由乙方负责。

　　二、甲方责任：

　　1、甲方应为乙方入场施工创造条件，提供水电接入口;

　　2、对以下原因造成的竣工日期延误，经甲乙双方确认,工期相应顺延：

　　(1) 设计变更;

　　(2) 不可抗力;

　　(3) 甲方同意工期顺延的其他情况。

　　第五条?产品质量责任和售后服务条款

　　自验收之日起,工程保修期为壹年。

　　第六条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。

　　第七条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。

　　第八条本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　第九条 本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　第十条本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。

　　甲 方： 乙 方：

　　年 月 日

暖气安装施工合同范本 篇6

　　依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑维修工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：

　　一、工程概况及承包方式

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：商丘市开发区

　　3、工程承包方式：包工、包料

　　二、工程安装内容：庭院管网及楼梯间的暖气管道安装。 承包价： 元。

　　三、工程期限： 年 月 日至 年 月 日。

　　四、质量要求：按国家建设部行业标准规定，及省、市建委规定的标准执行，工程结束后由工程部及公司主管领导验收。工程竣工后如出现质量问题，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为一个采暖期，终身维修。

　　五、付款方式：自合同签订之日起，甲方三日内预付乙方工程款的40%，庭院管网铺设完后再付40%，工程验收合格后，留2%质量保证金，剩余工程款一次付清。

　　六、双方责任：

　　1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。

　　2、乙方：向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。

　　七、其它事宜经甲乙双方商定做出如下协议：

　　1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。

　　2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。(如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效)。

　　3、乙方必须安全施工，并有专人负责指挥。

　　4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。

　　5、其它未尽事宜由双方协商解决。

　　6、合同一式四份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力。

　　甲方代表： 乙方代表：

　　年 月 日

暖气安装施工合同范本 篇7

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑维修工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：

　　一、工程概况及承包方式

　　1、 工程名称：暖气安装

　　2、 工程地点：

　　3、 工程承包方式：轻工

　　二、工程装修内容 天环药业职工宿舍暖气的安装、调试。

　　三、 工程期限 20_年月日―20_ 年月 日

　　四、 质量要求按国家建设部行业标准规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程结束后由公司安环部及主管领导验收。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为一年，终身维修。

　　五、 付款方式甲方先预付乙方元订金，工程所需材料费、人工费由乙方先期垫付，工程验收、审计合格后，由甲方主管部门按审计结果支付剩余全部工程款项。

　　六、双方责任1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排

　　水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。 2、 乙方：向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。

　　七、其它事宜 经甲乙双方商定做出如下协议：

　　1、 工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。 2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。(如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效。) 3、工程量发生变化时，按竣工后工程审计的工程量计算为准。 4、 如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。 5、其它未尽事宜由双方协商解决。 6、 合同一式贰份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力。

　　甲方单位名称： 乙方单位名称：

　　法人代表： 法人代表：

　　年 月 日年月 日

暖气安装施工合同范本 篇8

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，在平等自愿的基础上，甲乙双方就安装暖气管道达成协议如下：

　　一、 工程概况及承包方式

　　工程名城：公寓暖气安装调试 工程地点：大兴黄村狼垡四村南楼层22间房 工程承包方式：包工包料 暖气管用：，暖气片用： ，锅炉用：

　　二、 工程期限

　　自20_年 月 日至20_年 月 日

　　三、 工程价款及结算方式

　　此工程实行包工包料施工的方式，双方协定总价为： 元整(人民币大写：)元。合同签订时支付现金元，材料进场时支付现金元，安装结算时支付出保证金外剩余的工程款 元。本工程经甲方验收合格后无任何问题，一次性支付保证金。

　　四、 乙方工程材料进场时，由甲方指定货物的位置地点，工程材料的安全由乙方负责。

　　五、 产品的安装调试验收

　　1、 乙方负责暖气管的安装、调试

　　2、 安装的标准按照国家规范和行业要求，乙方竣工后通知甲方验收，乙方负责提供产品，合格证书，材料合格证。、

　　六、 乙方责任

　　1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作。 如乙方没按合同规定时间交工，每迟一天，乙方向甲方支付总价款的1%的违约金，

　　2、由于材料及安装不合格的要求，造成的责任及损失由乙方负责。

　　七、 甲方责任

　　甲方应为乙方入场施工创造条件，提供水电接入口。

　　八、产品质量责任及售后服务条款

　　自验收之日起，工程无偿保修期 年

　　锅炉保 年

　　暖气片保： 年

　　暖气管道保： 年

　　九、 本合同发生的争执，由双方友好协商解决，协商不能解决的任何一方可向所在地的人民法院提起诉讼。

　　十、 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日 年 月 日

暖气安装施工合同范本 篇9

　　依照《民法典》及国家建设部、省市建委对建筑维修工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：

　　一、工程概况及承包方式

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：____市____区

　　3、工程承包方式：包工、包料

　　二、工程安装内容：庭院管网及楼梯间的暖气管道安装。 承包价： 元。

　　三、工程期限：________年____月____日至________年____月____日。

　　四、质量要求：按国家建设部行业标准规定，及省、市建委规定的标准执行，工程结束后由工程部及公司主管领导验收。工程竣工后如出现质量问题，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为一个采暖期，终身维修。

　　五、付款方式：自合同签订之日起，甲方____日内预付乙方工程款的40%，庭院管网铺设完后再付40%，工程验收合格后，留2%质量保证金，剩余工程款一次付清。

　　六、双方责任：

　　1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。

　　2、乙方：向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。

　　七、其它事宜经甲乙双方商定做出如下协议：

　　1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。

　　2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以现场签证形式由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。(如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效)。

　　3、乙方必须安全施工，并有专人负责指挥。

　　4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。

　　5、其它未尽事宜由双方协商解决。

　　6、合同一式四份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力。

　　甲方代表： 乙方代表：

　　________年____月____日

暖气安装施工合同范本 篇10

　　一、工程概况及承包方式

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：商丘市开发区

　　3、工程承包方式：包工、包料

　　二、工程安装内容：庭院管网及楼梯间的暖气管道安装。承包价：_元。

　　三、工程期限：____年_月_日至____年_月_日。

　　四、质量要求：按国家建设部行业标准规定，及省、市建委规定的标准执行，工程结束后由工程部及公司主管领导验收。工程竣工后如出现质量问题，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为一个采暖期，终身维修。

　　五、付款方式：自合同签订之日起，甲方三日内预付乙方工程款的40%，庭院管网铺设完后再付40%，工程验收合格后，留2%质量保证金，剩余工程款一次付清。

　　六、双方责任：

　　1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求；提供现场使用的水、电位置；提供材料运输通道、必要的材料堆放场地；对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明；施工场地要平整。

　　2、乙方：向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。

　　七、其它事宜经甲乙双方商定做出如下协议：

　　1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延；如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。

　　2、本工程报价外的.工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。（如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效）。

　　3、乙方必须安全施工，并有专人负责指挥。

　　4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。

　　5、其它未尽事宜由双方协商解决。

　　6、合同一式四份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力。

　　甲方代表：乙方代表：

　　_____年_月_日

暖气安装施工合同范本 篇11

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《民法典》及国家建设部、省市建委对建筑维修工程的有关规定，经双方协商暖气安装按实际面积每平方32元交于乙方施工，特签定合同如下：

　　一、工程承包方式：

　　施工材料为镀锌钢管，包工、包料(除暖气片、楼梯主管道外)，材料经甲方验收合格后方可施工。

　　二、质量要求

　　甲方监督乙方使用的材料质量，如乙方施工的工程质量达不到规范规定的要求，或使用的材料不合格，甲方有权停止乙方施工，责令其整改，其费用自理。竣工验收达不到要求或不合格的地方，乙方须整改或返工，费用自理。

　　三、付款方式

　　1、工程所需材料费、人工费待工程队进入每幢楼后由甲方付给乙方工程款40%，

　　2、工程施工每幢楼的一半后，甲方向乙方拨付总工程款的40%，验收、审计合格后，再付每幢楼总工程款的95%.

　　3、质保金为5%，待两个采暖期满，无任何质量问题，一次性付清。

　　四、双方责任

　　1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地。

　　2、乙方：向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。

　　五、其它事宜

　　经甲乙双方商定做出如下协议：

　　1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。

　　2、施工中的安全问题，由乙方自己解决出现任何安全问题，与甲方无关。

　　3、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以现场签证形式由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。( 如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效。)保证施工后美观大方，(由于住房装修所造成的影响与乙方无关)工程工艺发生变化时，经甲方认可后方可施工。

　　4、工程量发生变化时，按竣工后工程审计的工程量计算为准。

　　5、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。

　　6、其它未尽事宜由双方协商解决。

　　7、 合同一式贰份，双方签字生效，各持壹份，并具有同等法律效力。

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　________年____月____日